Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, wykonanie roboty, opóźnienie, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, okres rękojmi, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, usunięcie wady, układ sterowania, rękojmia, usunięcie wad i usterek, okres gwarancji, wynagrodzenie umowne, instalacja wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęty dzień, gwarancja jakości, dzień zwłoki, termin wyznaczony na usunięcie, kompleks, umowa, usunięcie usterki, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, protokół z przeglądu gwarancyjnego, centrala wentylacyjna

kara umowna

kara umowna, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, usunięcie wad i usterek, usunięcie usterki, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, wartość umowy, pozwany, roszczenie, termin usunięcia wad

kara umowna

kara umowna, usterka, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia

kara umowna

kara umowna, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, umowa, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, wykonanie zobowiązania, naliczanie kary, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni, zwłoka

kara umowna

kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, pozwany, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja, rura spustowa

kara umowna

kara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, opóźnienie, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, umowa, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, wykonanie roboty, brama

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, okres gwarancji i rękojmia, zwłoka, usterka, wartość umowy

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna

kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody, zastrzeżenie kary umownej

kara umowna

kara umowna, drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja

kara umowna

kara umowna, wada budynku, pismo z dni, ościeżnica, drzwi, garaż, kolejna wada, dowód doręczenia, dziedziny budownictwa, umowa o roboty budowlane, pozwany, salon, umowa, usunięcie wady, klamka, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, elewacja, przenikanie wody, nieprawidłowe wykonanie

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej

kara umowna

kara umowna, usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, zbiornik przepompowni, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień, zwłoka, mapa

kara umowna

kara umowna, archiwum państwowe, dachówka, usunięcie wady, membrana, przeciekanie dachu, usterka, pozwana spółka, poddasze, pozwany, drabinka, skroplina, rura spustowa, zakres roboty, klapa, dokumentacja projektowa, rynna, obiekt, obróbka, połać

kara umowna

kara umowna, system parkingowy, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, usunięcie wady, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka, określoność, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, gwarancja i rękojmia

kara umowna

kara umowna, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy