Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, dziennik budowy, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, robota budowlana, beton

potrącenie, kara umowna

potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda

potrącenie, kara umowna

wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów, dachu blachy, zakończenie roboty

kara umowna

opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń

kara umowna

kara umowna, termin umowny, zbiornik, zwłoka, opad, gmina, rozpoczęcie pracy, opóźnienie, deszcz, oświadczenie o potrąceniu, intensywny opad deszczu, aga, późniejsze rozpoczęcie, robota żelbetowa, wierzytelność, część brakujących kosztów sądowych, naprawy wad, protokół odbioru końcowy, opinii biegłych, ustne wyjaśnienie biegłe

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, budowa, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu

kara umowna

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu, termin

kara umowna

kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy, naliczenie kary, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, opad, dziennik budowy, ilość opadów atmosferycznych, opóźnienie, pozwany, kara umowna za zwłokę, wystąpienie siły wyższej, zwłoka, opóźnienie w realizacji umowy, opad deszczu, deszcz, miejscowość, warunki atmosferyczne, wykonanie umowy, gmina, dniu przerwania, boisko, wykonanie zobowiązania, koszt kwalifikowany

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, wykonanie umowy, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności

kara umowna

opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, termin, przyczyna opóźnienia

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, zakończenie roboty, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, termin

kara umowna

przekazanie przedmiotu umowy, konstrukcja dachu, dziennik budowy, mansarda, zapłata kary umowna, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, plac budowy, wykonanie dachu, opóźnienie, obiekt do odbioru, projekt wykonawczy, przesunięcie, potrącenie, pozwany, przeszkoda w kontynuowaniu robót, docieplenie kominów, przeprojektowanie schodów, wykonanie przedmiotu umowy, powódkę kary, ściana

kara umowna

etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, umowa, utrata dotacji, opóźnienie, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie, termin

kara umowna

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, zmiarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada