Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

kara umowna

kara umowna, sieć wodociągowa, sieć wodociągowa wraz, budowa, inwentaryzacje powykonawcze, miarkowanie kary umownej, wodociąg, wodomierz, zwłoka, strona powodowa, inwestycja, umowa, budowa sieci wodociągowa, odbiór końcowy, projekt, opóźnienie, inwentaryzacja geodezyjna, gmina, mapa, geodezyjny pomiar

kara umowna, odbiór końcowy, budowa, sieć wodociągowa, umowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, miarkowanie kary, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja

kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, kanalizacja, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót

kara umowna, plac budowy, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru

kara umowna, przepompownia, budowa kanalizacji, potrącenie, opóźnienie, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, inwestycja, temperatura, zgrzewanie rur, zakończenie pracy, wykop, studnia, umowa, główny kolektor, nieterminowe zakończenie, tłocznia, wykonanie pracy, pompa, wykonanie zobowiązania

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, termin zakończenia, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie

kara umowna, kontrakt, pozwany, świadectwo przejęcia, warunek gruntowy, inwestycja, wóda, wysoki poziom wody gruntowej, budowa, przejęcie robót, dzień zwłoki, program naprawczy, naliczenie kary, wstrzymanie pracy, woda, warunek kontraktowy, sieć kanalizacyjna, problem z finansowaniem inwestycji, kwestia problemów, inżynier

kara umowna, opóźnienie, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, budowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu

kara umowna, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek

kara umowna, studnie rewizyjne, gmina, miarkowanie kary umownej, powłoka, zwłoka, ściek, wykonanie studni, zmniejszenie kary umownej, umowa, znaczna część, nienależyte wykonanie, budowa kanalizacji sanitarna, zmiana umowy, projekt, dokumentacja projektowa, wykonanie zobowiązania, wykonanie kanalizacji, przykanalik, sieć

kara umowna, budowa, opóźnienie, umowa, termin zakończenia, mroźna zima, zły warunek atmosferyczny, zakończenie przedmiotu, rażące wygórowanie, opóźnienie w realizacji inwestycji, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, przesunięcie terminów, inwestycja, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, sroga zima, wycinek drzewa, dzień zwłoki, przedmiot umowy

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, plac, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę

kara umowna, odcinek, pozwany, odcinek drogi, opóźnienie, pierwszy odcinek, budowa, budowana droga, wykonanie zobowiązania, teren budowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, zwłoka, dłużnik, robota budowlana, zdjęcie, nadleśnictwo, pierwsza instancja, usterka, prokuratoria generalna, nienależyte wykonanie

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna, kosztorys, pozwany, termin zakończenia, cena materiałów budowlanych, opóźnienie, umowa, inwestor, elewacja domu, remont elewacji, termin zakończenia robót, odsetka ustawowa za opóźnienie, miarkowanie kary, dzień zwłoki, wzrost cen materiałów, wynagrodzenie za całość, odbiór końcowy, rozpoczęty dzień, zmiarkowanie kary umownej, umowny termin

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, zwłoka, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, inwestycja, termin, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, umowa, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury, usterka

kara umowna, umowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy

kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, umowa, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, front robót, okres zimowy, potrącenie, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka

kara umowna, warunek ogólny umowy, umowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram