Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

kara umowna

odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy, stan zwłoki, prezes zarządów

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kontrakt, pozwany, świadectwo przejęcia, warunek gruntowy, poziom wody gruntowej, wóda, wysoki poziom wody gruntowej, budowa, przejęcie robót, dzień zwłoki, program naprawczy, wstrzymanie pracy, warunek kontraktowy, sieć kanalizacyjna, problem z finansowaniem inwestycji, kwestia problemów, inżynier, naliczenie kary umownej, zawiadomienie o zakończeniu, opóźnienie

kara umowna

zbiornik, kara umowna, wydanie zbiorników, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, umowa, opóźnienie w wydaniu, najem, rozwiązanie umowy, zbiornik na paliwo, wykonanie zobowiązania, rodzaj zbiornika, nienależyte wykonanie, czynsz dzierżawny, litr, dłużnik, stawka, wezwanie do wydania, wierzyciel

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet, załącznik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna

dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, warstwa, parter

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna

wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony, montaż blachy aluminiowej, zabezpieczenie spodów izolacji styropianowej

kara umowna

kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali, faktura

kara umowna, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk, adres, pełnomocnik

kara umowna

zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

udostępnienie terenu budowy, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna, opóźnienie w udostępnieniu, pozwolenie, wejście na teren budowy

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu, ryzyko